--- title: "Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Goslar, Deckensanierung B4 Hohegeiß-Braunlage in Niedersachsen; Vollsperrung 12.10–24.10.2026, Bauzeit bis 21.11.2026" sdDatePublished: "2026-08-21T12:28:00Z" source: "https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/public/company/project/CXQ6YY6RKSC/de/processdata/generic;jsessionid=ZThVOkMW0vLvxBLyBPLYmUJQLNtkcG-QHz2VmR65.psat-nds02?5" topics: - name: "infrastructure projects" identifier: "medtop:20001245" - name: "road transport" identifier: "medtop:20000341" - name: "public contract" identifier: "medtop:20001159" - name: "construction and property" identifier: "medtop:20000235" locations: - "Goslar" - "Lower Saxony" - "Hannover" - "Germany" --- Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Goslar, Deckensanierung B4 Hohegeiß-Braunlage in Niedersachsen; Vollsperrung 12.10–24.10.2026, Bauzeit bis 21.11.2026 CXQ6YY6RKSC | Deckensanierung B4 Hohegeiß-Braunlage | vergabe.niedersachsen.de Verfahrensangaben Auftraggeber Auftragsgegenstand Bedingungen Verfahren Weitere Angaben Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen Art und Umfang der Leistung Asphalt fräsen 25.000m², Asphaltdecksicht 11000 m² , Asphaltbinderschicht 2.400t Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Die Mitteilung über die Bauleitung und Koordination sind spätestens 6 Werktage nach Zuschlagserteilung zu übergeben Bauablaufpläne sind spätestens 12 Werktage nach Zuschlagserteilung zu übergeben, Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen: 12.10.2026 - 24.10.2026 Zeitraum der Vollsperrung Vollendung der Ausführung: 21.11.2026 Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a Abs. 2 VOB A zu machen. Näheres Siehe Vergabeunterlagen - Anlagen A; HVA-B-StB Vordruck "Vorzulegende Unterlagen" Im Übrigen u.a. Angaben gemäß: - HVA B-StB Unterauftragnehmerleistungen - HVA B-StB Erklärung Bieter- Arbeitsgemeinschaft - Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsmaßnahmen an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS) - Nachweis der Qualifikation des Unternehmens gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M)" - Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M)" - Qualifikation der geprüften Fachkraft für Schutzplanken gem. ZTV FRS - Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungs-stelle geforderten "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeugrückhaltesystemen in Deutschland", veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte "Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland" - Produktdatenblätter benannter Fabrikate und Zertifikat der Leistungsbeständigkeit - Eignungsnachweis der transp. LSA (gemäß TL transp. LSA) - Sicherheitszertifikat speziell für den Anlagentyp D (transp. LSA) - HVA B-StB Eigenerklärung Eignung: dabei insbesondere: Referenzen - Urkalkulation - Im Übrigen siehe Vergabeunterlagen. Auf gesondertes Verlangen können zur Bestätigung der Eigenerklärung zur Eignung folgende Nachweise gefordert werden: 1. Gewerbeanmeldung 2. Eintragung ins Handelsregister oder bei der Handwerkskammer. 3. Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers Steuerberaters über den Gesamtumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt. 6. Bescheinigung der Auftraggeber über die angegebenen Referenzen. Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB Gegebenenfalls ist eine getrennte Rechnungslegung gem. den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen erforderlich. Geforderte Sicherheiten: - Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme - Mängelansprüche in Höhe von 3% der Abrechnungssumme gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss - Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen Schlusstermin für den Eingang der Angebote Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Bedingungen für die Öffnung der Angebote Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des Auftraggebers gemeinsam unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. (Vgl. § 14 VOB Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden kann DTVP 11.4.1 | © 2026 Deutsches Vergabeportal GmbH | Systemzeit: 21.08.2026 14:28 Uhr | Impressum Deckensanierung B4 Hohegeiß-Braunlage VO: VOB A Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung Status: Veröffentlicht Teilnahme auffordernde Stelle Offizielle Bezeichnung Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Goslar Postanschrift Am Stollen 16 Postleitzahl 38640 Ort Goslar Land Deutschland UST.-ID Kontaktstelle zu Händen von Telefon +49 5321311-0 Fax +49 5321311-199 E-Mail eVergabe-GS@nlstbv.niedersachsen.de Internet-Adresse (URL) http: www.strassenbau.niedersachsen.de Kommunikation Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch über diese Vergabeplattform https: CXQ6YY6RKSC oben genannte Stelle folgende Stelle Bereitstellung der Vergabeunterlagen elektronisch über diese Vergabeplattform https: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Goslar Auftragsgegenstand Art des Auftrags Art der Bauleistung Ausführung von Bauleistungen Umfang der Beschaffung Art und Umfang der Leistung Asphalt fräsen 25.000m², Asphaltdecksicht 11000 m² , Asphaltbinderschicht 2.400t Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Erbringung von Planungsleistungen Angaben über den Zweck der baulichen Anlage Angaben über den Zweck des Auftrags Haupterfüllungsort Offizielle Bezeichnung Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Geschäftsbereich Goslar Postanschrift Am Stollen 16 Postleitzahl 38640 Ort Goslar Ergänzende Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort B 4- Hohegeiss Weitere Erfüllungsorte Zuschlagskriterien Niedrigster Preis siehe Vergabeunterlagen Folgende Kriterien Ausführungsfristen Bestimmungen über die Ausführungsfrist Die Mitteilung über die Bauleitung und Koordination sind spätestens 6 Werktage nach Zuschlagserteilung zu übergeben Bauablaufpläne sind spätestens 12 Werktage nach Zuschlagserteilung zu übergeben, Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen: 12.10.2026 - 24.10.2026 Zeitraum der Vollsperrung Vollendung der Ausführung: 21.11.2026 Laufzeit bzw. Dauer Laufzeit in Monaten Laufzeit in Tagen Beginn Ende Beginn Ende Nebenangebote Nebenangebote sind zugelassen Nein Hauptangebote Mehrere Hauptangebote sind zugelassen Nein Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose Nein Die Mitteilung über die Bauleitung und Koordination sind spätestens 6 Werktage nach Zuschlagserteilung zu übergeben Bauablaufpläne sind spätestens 12 Werktage nach Zuschlagserteilung zu übergeben, Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen: 12.10.2026 - 24.10.2026 Zeitraum der Vollsperrung Vollendung der Ausführung: 21.11.2026 Laufzeit in Monaten Laufzeit in Tagen Beginn Hauptangebote Mehrere Hauptangebote sind zugelassen Nein Aufteilung des Auftrags in Lose Nein Bedingungen Teilnahmebedingungen Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a Abs. 2 VOB A zu machen. Näheres Siehe Vergabeunterlagen - Anlagen A; HVA-B-StB Vordruck "Vorzulegende Unterlagen" Im Übrigen u.a. Angaben gemäß: - HVA B-StB Unterauftragnehmerleistungen - HVA B-StB Erklärung Bieter- Arbeitsgemeinschaft - Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsmaßnahmen an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS) - Nachweis der Qualifikation des Unternehmens gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M)" - Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M)" - Qualifikation der geprüften Fachkraft für Schutzplanken gem. ZTV FRS - Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungs-stelle geforderten "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeugrückhaltesystemen in Deutschland", veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte "Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland" - Produktdatenblätter benannter Fabrikate und Zertifikat der Leistungsbeständigkeit - Eignungsnachweis der transp. LSA (gemäß TL transp. LSA) - Sicherheitszertifikat speziell für den Anlagentyp D (transp. LSA) - HVA B-StB Eigenerklärung Eignung: dabei insbesondere: Referenzen - Urkalkulation - Im Übrigen siehe Vergabeunterlagen. Auf gesondertes Verlangen können zur Bestätigung der Eigenerklärung zur Eignung folgende Nachweise gefordert werden: 1. Gewerbeanmeldung 2. Eintragung ins Handelsregister oder bei der Handwerkskammer. 3. Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers Steuerberaters über den Gesamtumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes, soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt. 6. Bescheinigung der Auftraggeber über die angegebenen Referenzen. Bedingungen für den Auftrag Wesentliche Zahlungsbedingungen Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB B. Gegebenenfalls ist eine getrennte Rechnungslegung gem. den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen erforderlich. Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten Geforderte Sicherheiten: - Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme - Mängelansprüche in Höhe von 3% der Abrechnungssumme gegebenenfalls Rechtsform, die die Bietergemeinschaft nach der Auftragsvergabe haben muss - Gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf Verlangen Angaben gemäß § 6a Abs. 2 VOB A zu machen. Näheres Siehe Vergabeunterlagen - Anlagen A; HVA-B-StB Vordruck "Vorzulegende Unterlagen" Im Übrigen u.a. Angaben gemäß: - HVA B-StB Unterauftragnehmerleistungen - HVA B-StB Erklärung Bieter- Arbeitsgemeinschaft - Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsmaßnahmen an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS) - Nachweis der Qualifikation des Unternehmens gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M)" - Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV M)" - Qualifikation der geprüften Fachkraft für Schutzplanken gem. ZTV FRS - Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungs-stelle geforderten "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeugrückhaltesystemen in Deutschland", veröffentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte "Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhaltesysteme in Deutschland" - Produktdatenblätter benannter Fabrikate und Zertifikat der Leistungsbeständigkeit - Eignungsnachweis der transp. LSA (gemäß TL transp. LSA) - Sicherheitszertifikat speziell für den Anlagentyp D (transp. LSA) - HVA B-StB Eigenerklärung Eignung: dabei insbesondere: Referenzen - Urkalkulation - Im Übrigen siehe Vergabeunterlagen. Auf gesondertes Verlangen können zur Bestätigung der Eigenerklärung zur Eignung folgende Nachweise gefordert werden: 1. Gewerbeanmeldung 2. Eintragung ins Handelsregister oder bei der Handwerkskammer. 3. Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers Steuerberaters über den Gesamtumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsj